竣工日期以什么为准
一、工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
二、工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
【法律依据】
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
![](/images/zang.png)
![](/images/jiucuo.png)
猜你喜欢
水煮茄子一般煮多久才好
分钟即可,具体做法如下将干黄豆青豆洗净,浸泡个小时后,沥干水...win7怎么关闭开机启动项
打开电脑后,使用组合键,打开运行窗口,输入,点击确定,这时电...房地产税不交会怎样
不交房产税的的用户是不能办理过户业务的,继承得来的房子在没有...花蛤要泡多久才开始吐沙子?花蛤怎么做好吃?
一花蛤要泡多久才开始吐沙子花蛤在水中要泡到它开口了,才开始吐...正宗黄焖鸡的做法大全
做法一去血水,先将鸡块去血水,以防鸡肉出现腥味或者异味,另外...十二生肖老鼠和猫的传说
十二生肖老鼠和猫的传说讲了有老鼠生肖没有猫生肖的原因和猫鼠不...adidas爆米花真假对比
小凸点,真品在鞋帮可以看到小凸点小细痕,真品有细痕,每一块颗...天津市里哪里夜景最美
数量较多,列举以下几个天津站海河沿岸的标志性建筑,也是天津夜...电竞屏和高色屏怎么选
玩游戏选电竞屏办公选高色屏。电竞屏是指刷新率高,一般为以上。...桂林的地貌是怎么形成的
桂林的地貌是喀斯特地貌,形成原因是喀斯特地貌,是地下水与地表...中国平安保险怎么打印保单
线上打印如果线上购买保险可以打开购买的软件平安金管家等平安保...1688春节期间发货吗2022 1688发货时间为多长时间
春节期间发货吗吗是大家经常聊到的,毕竟临近年关各大平台为了让...魔力宝贝怀旧法师加点
魔力宝贝怀旧法师加点纯敏魔型加法全部的点以魔敏比的比例进行加...红米root失败后下不了怎么办
方法步骤,出现无法获取的情况,多是因为增量升级后产生的,因为...win10系统环境变量怎么设置
系统中的环境变量应该怎样进行设置如果你是新手小白,你可能会觉...